- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
[必備]加工承攬合同15篇
隨著時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的加工承攬合同，希望對大家有所幫助。
![[必備]加工承攬合同15篇](https://p.9136.com/00/l/b3d0c0bfbacfcdac3_5efbf68b6daf6.jpg)
加工承攬合同1
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的'違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同2
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的.約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同3
一、摘要
由于中國人均收入增加及生活節(jié)奏的加快，作為繼大賣場及超市之后出現(xiàn)的又一新興的零售業(yè)經營方式，便利店必將大有作為，它也將成為未來中國極具在發(fā)展前景的零售業(yè)態(tài)。所以我決定投資開一家便利店。
本店理念是“為大眾提供便利購物條件，為消費者提供適合的商品，為消費者提供優(yōu)質的服務”，為大學生消費者創(chuàng)造高品質的便利生活。
二、市場介紹
近年來，由于學校內便利店少，離大型超市等商業(yè)購物中心有一定的距離。隨著同學們的生活質量提升和生活節(jié)奏的加快，同學的時間變得愈來愈寶貴，而同學們在付費方式上及在日常生活需要的應急性商品或單買商品，此時的便利店這這方面起到了快捷，高效的作用，給同學們帶來了滿足。
三、店輔概述
1、商品種類
主要經營快速消費食品（零食飲料等）、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品結構中，食品占比率35%，日用百貨10%，其他的占50%。我們的產品種類繁多，各具特色，可以供廣大大學生自由選擇。
各類食品系列在我們的大學生便利店里邊為廣大大學生提供各種小食品和零食，同時還有各類水果等。
學習用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會為大學生顧客提供像筆、紙張等文化學習用品供大學生選擇。
雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿足大學生對時政、新聞等的及時了解我們也兼營報紙、雜志等業(yè)務。
2、店鋪裝潢
店面外觀的顏色為白色和紅色，給人以其商品具備安全和信任的感覺，店內墻壁和天花板采用反光性，襯托性較強的純白色，給人造成較大空間的視覺偏差。
四、市場分析
1、劣勢（Weakness）
A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是獨自出資開發(fā)的，對于學生來說，完全陌生和沒有知名度，不能及時產生信賴。
B.缺乏工作經驗。由于我們都是第一次投資經營生意，只能依靠一些理論和客觀學習別人的'經驗，卻沒有經營開店的經驗。這是我們很大的劣勢，可能會給我們帶來風險。
2、優(yōu)勢（Strength）
A.經營壁壘較低。經營成本較低，經營管理模式也不像大企業(yè)那么大型及規(guī)范，沒有像連鎖制式化的約束。我們能獨立自主管理。
B.直接與消費者接觸，快捷的市場反應優(yōu)勢。在買方市場下，同學們的需求是市場的導向。我們可以憑借自身選址或者經營地點的優(yōu)勢，可以長期和充分的與消費者接觸，了解消費者的購買需求，逐漸摸索其購物偏好，有助于經營者及時了解商品需求量和種類的信息，從而有選擇，有針對性的組織貨源。減少因為商品積壓而帶來的浪費。
C.上門送貨。在面前為止，很少有商場有提供為同學們上門送貨。在這情況，我們可以為同學們送貨，為顧客提供方便和節(jié)約時間，從而得到同學們的喜歡，盡我們的努力，讓同學們得到最大的滿意。
五、營銷組合策略
正確的采購商品和陳列商品，給消費者帶來購物的滿意便利，并起到給消費者好印象的作用。以下是我們的產品策略：
A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面，有些便利店存在某些商品的陳列面積過大的現(xiàn)象。由于我們便利店的空間有限，不能浪費陳列的空間，而是要對于做到很好的利用，上架的商品可以達到2500-3000種，滿足消費者更多需要和選擇。同時商品陳列清晰和同類商品歸類擺放在一起，讓顧客一目了然和容易挑選商品。
B.進貨特色商品。采購一些有特色的商品，與其他同類型的便利店形成差別。我們選擇一些優(yōu)質的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消費者。還可以根據(jù)消費者提供的意見和指點需要的商品，采購入其商品。
加工承攬合同4
簽訂地點：
簽訂時間：
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：元/m2備注
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）：（不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：工地現(xiàn)場。
五、技術質量要求：
1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現(xiàn)質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話：
電話：
年月日
年月日
加工承攬合同5
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(承攬方)
經甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的'切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用______萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___________________乙方：___________________
蓋章：___________________蓋章：___________________
簽約人：_________________簽約人：_________________
職務：___________________職務：___________________
電話號碼：_______________電話號碼：_______________
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同6
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：
�。ù撕贤瑔蝺r為稅前價）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：
需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：
供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：
供方廠內驗收交貨；
五、 交貨時間：
合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：
需方以標的.物加工過磅重量進行結算；
七、 結算方式：
合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數(shù)量、品種為準）。
八、 標的物所有權
自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：
汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：
合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：
由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：
協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ：
承 攬 方 ：
單位：
單位：
法定代理人：
法定代理人：
委托代理人：
委托代理人：
電 話：
電 話：
開戶行：
戶 名：
帳 號：
卡 號：
郵 編：
郵 編：
簽訂時間：
加工承攬合同7
訂做方（以下簡稱需方）：______
承攬方（以下簡稱供方）：______
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名：箱梁芯模
規(guī)格：25米正交
數(shù)量：2
單位：套
重量（噸）：11
單價元/噸：7000
價款（元）：77000
備注：約計重量
總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的.物的剩余款項（以實際加工產品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：______承攬方：______
單位：______單位：______
法定代理人：______法定代理人：______
委托代理人：______委托代理人：______
電話：______電話：______
開戶行：______戶名：______
帳號：______卡號：______
郵編：______郵編：______
簽訂時間：______
加工承攬合同8
合同編號：____________
定作人：________________________
簽訂地點：______________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條、定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
1、定作物名稱
1）規(guī)格型號
2）計量單位
3）數(shù)量
4）報酬
5）交貨期限及數(shù)量
6）單價
7）金額
8）合計
合計人民幣金額（大寫）：________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條、承攬人提供的材料
1、序號
1）材料名稱
2）牌號商標
3）規(guī)格型號
4）生產廠家
5）計量單位
6）用料數(shù)量
7）質量
8）單價
9）金額
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條、定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限_____________
第四條、定作物的技術標準、質量要求____________
第五條、承攬人對定作物質量負責的期限及條件__________
第六條、定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求__________
第七條、承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條、定作物的包裝要求及費用負擔_________
第九條、定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條、定作物交付的方式及地點___________
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限________________
第十二條、定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。
第十三條、報酬及材料費的結算方式及期限_____________
第十四條、定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。
第十五條、本合同解除的條件_______________
第十六條、定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的'，承攬人（是/否）可以留置定作物。
第十七條、
違約責任：_________
第十八條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_______________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十九條、其他約定事項：_________
定作人：________
定作人（章）：____________
住所：____________
法定代表人：____________
居民身份證號碼：______
委托代理人：____________
電話：___________
開戶銀行：____________
賬號：____________
郵政編碼：____________
承攬人
承攬人（章）：____________
住所：____________
法定代表人：____________
居民身份證號碼：______
委托代理人：____________
電話：___________
開戶銀行：____________
賬號：____________
郵政編碼：____________
鑒（公）證意見：____________
鑒（公）證機關（章）
經辦人：__________
______年______月______日
監(jiān)制部門：_____________________
印制單位：_____________________
加工承攬合同9
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；
定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；
委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；
不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；
經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；
少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金____元；
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；
如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；
協(xié)商不成按項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
合同副本一式____份，交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同10
甲方：_________________
乙方：_________________
經過甲乙雙方友好協(xié)商，為了明確乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜的具體內容和責任，特簽訂本加工承攬協(xié)議，以便雙方共同遵守：
一、乙方承諾負責對甲方場所進行衛(wèi)生保潔工作，具體包括但不限于：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方應確保保潔標準符合甲方的要求。一旦甲方提出相關意見，乙方應立即采取措施進行改正，直至符合甲方的要求。
三、乙方應當在每天上午九點之前完成甲方指定的所有清潔工作，并確保清潔標準符合甲方的`要求。如果清潔工作未達到要求，甲方有權要求乙方進行整改。
四、乙方應保持身體健康、誠實守信，并勤勉工作。乙方需嚴格遵守操作規(guī)范和清潔標準，確保工作質量和衛(wèi)生標準。
五、乙方在提供保潔服務的過程中，應當遵守甲方的相關規(guī)定和要求，服從甲方的安排和指揮，確保不影響甲方的正常經營秩序。
六、保潔加工承攬費用為500元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方將負責提供保潔服務并對保潔成果負責。在保潔期間，如因乙方的行為導致甲方或任何第三方遭受損失，乙方應自行承擔全部責任。
八、乙方在提供保潔服務時，務必注意自身安全。如因乙方原因導致乙方受傷或損害，應自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未能達到約定的質量標準，經乙方兩次書面通知要求改進，仍未能達標的，乙方有權按月加工承攬費的10%扣除違約金。若甲方拒絕改進的，乙方有權解除合同，并無需向甲方支付任何費用。
十、雙方協(xié)商一致，對于本協(xié)議未盡事宜，應當簽訂書面補充協(xié)議加以解決，該書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生的任何爭議和糾紛，應當通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院解決。
十二、本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
_________________年_________________月_________________日乙方：_________________
_________________年_________________月_________________日甲方：_________________
加工承攬合同11
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
簽訂時間： 年 月 日
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的`內容及質量技術要求
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標準、方法和期限
五、結算方式及期限
六、違約責任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 經辦人：
電 話： 電 話：
鑒(公)證機關(章)
開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門： 印制單位：
加工承攬合同12
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
加工承攬合同13
定作方：xx（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結算方式：xxx
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的`違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：20xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
加工承攬合同14
原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：______________財產保險股份有限公司住址：_________________
負責人：_________________;電話：_________________
案由：_________________機動車交通事故責任糾紛
訴訟請求：_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費__________元，誤工費__________元，護理費__________元，住院伙食補助費__________元，營養(yǎng)費__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費__________元，財產損失__________元，鑒定費__________元，交通費__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計十一項，合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____時許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當場受傷，__________和__________損壞。后經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定，__________對事故負__________責任，原告__________責任。經查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任，保險公司應在保險責任范圍內優(yōu)先賠償保險責任。現(xiàn)原告為維護自己的'合法權益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
加工承攬合同15
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現(xiàn)場進行協(xié)調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數(shù)）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規(guī)定的'履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
【加工承攬合同】相關文章：
承攬加工合同06-13
加工承攬合同06-13
承攬加工合同[精選]02-26
承攬加工的合同02-28
加工承攬合同[經典]03-19
加工承攬合同（經典）05-06
（精選）承攬加工合同07-12
[精選]加工承攬合同07-17
產品加工承攬合同03-12
關于加工的承攬合同03-27