- 相關(guān)推薦
承攬合同（含運輸） -加工承攬合同
訂立合同雙方：承攬方：＿＿＿＿，以下簡稱甲方；
定作主：＿＿＿＿，以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐
│定作物名稱│ 型號 │ 規(guī)格 │ 質(zhì)量要求 │計量單位│ 數(shù)量 │ 加工費 │
│ │ │ │ │ │ ├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │單位│總價│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│
│ │ │ │法 │ │擔 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘
�。庸ざㄗ魑飿悠沸枰獯娴�，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐
│材料名稱│型號│規(guī)格│質(zhì)量要求│計量單位│數(shù)量│單價│總價│圖紙、技│
│ │ │ │ │ │ │ │ │術(shù)資料及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │交付時間│
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?nbsp;
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數(shù)量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│
│ │ │ │ │ │ │和運費承│
│ │ │ │ │ │ │擔 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第七條 乙方應(yīng)于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前向甲方交付定金＿＿＿＿元；乙方應(yīng)于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前向甲方交付預(yù)付款＿＿＿＿元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
１．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
�。玻追浇桓抖ㄗ魑锏臄�(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
�。常蚣追桨b不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
４．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的＿＿＿＿‰償付違約金。
�。担追讲荒芙桓抖ㄗ魑锏模瑧�(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值＿＿＿％的違約金。
�。叮杉追截撠熕拓浀�，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責任
１．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
�。玻曳饺缰型緩U止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值＿＿＿％的違約金。
�。常曳饺缥窗春贤�(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
�。矗曳饺绯^合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
�。担曳饺鐭o故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
�。叮曳饺缱兏桓抖ㄗ魑锏攸c，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式＿＿＿份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方：＿＿＿＿＿ 定作方：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿
簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
【承攬合同含運輸 -加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同（１） -加工承攬合同07-30
加工承攬合同06-13
加工承攬合同（經(jīng)典）05-06
承攬加工的合同02-28
加工承攬合同【經(jīng)典】07-18
承攬加工合同[精選]02-26
加工承攬合同[經(jīng)典]03-19
承攬加工合同06-13
（精選）承攬加工合同07-12
[精選]加工承攬合同07-17