建筑工程施工合同(精華)
隨著人們法律意識的建立,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同1
建設單位:_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位:_______________ (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點:_______________。
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建。
1.4承包方式:包工包料。
1.5建設工期:本工程自_________年______月___日開工,于_________年______月___日竣工。
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求。
1.7合同價款(人民幣大寫):______元每平方米(根據建筑施工完成后實際面積結算)。
第2條甲方工作
2.1開工前______天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃(附件一),交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工______小時以上,工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知______日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條關于工程價款及結算的'約定
6.1本合同生效后,甲方分______次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后______個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后______日內,甲方支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
全部工程完成甲方試用______個月內如無質量異議支付總計工程款的______%,實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內審查完畢。
第7條關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料(附件二),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方:_______________乙方:_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同2
工程發(fā)包人:__________________(甲方)
施工勞務承包人:__________________(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《國務院村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就施工勞務承包事項協商達成一致,訂立本合同。
一、勞務承包人資質情況
資質證書號碼:__________________
發(fā)證機關:__________________
資質專業(yè)及等級:__________________
復審時間及有效期:__________________
二、工程概況及勞務承包內容
工程名稱:__________________
結構:_________,規(guī)模_________㎡,層數:_________
工程地點:
勞務承包內容:
三、工程承包施工期限
開始進場施工日期:_________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,總日歷施工數為________天。
四、質量標準
按國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量評定標準》等相關規(guī)范標準,本工程必須達到質量評定等級。
五、圖紙
甲方應在乙方施工勞務承包工作開工前天,向乙方提供施工圖套,以及本合同工作有關的標準圖套。
六、工程發(fā)包人(甲方)的義務。
(一)甲方應在乙方進入施工前完成下列工作前承擔相應費用
1、在年月日前向乙方交付具備本合同項下勞務作業(yè)開工條件的施工場地,具備開工條件的施工場地交付要求為:
2、在年月日前完成水、電、電訊等施工管線和施工道路,并滿足完成本合同勞務作業(yè)所需的用水、用電、通訊及施工道路暢通的時間和質量要求。
3、在年月日前向乙方提供相應的工程地質和地下管網線路資料。
4、在年月日前向乙方提供相應的水準點與坐標控制點位置,其交驗要求與保護責任為:
5、在年月日前向乙方下列生產、生活臨時設施,其交驗要求與保護責任為:
(二)按時提供圖紙,及時交付應供的各種合格建筑材料和設備,保證施工需要。
(三)按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
(四)負責與監(jiān)理、設計及有關部門聯系、協調現場工作關系。
七、勞務承包人(乙方)的義務
(一)對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲乙方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自轉包、分包,自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度。
(二)嚴格按照設計圖、竣工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;加強安全教育,認真執(zhí)行安全技術規(guī)范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全,承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
(三)自覺接受甲方和政府有關部門的管理、監(jiān)督和檢查。
(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
(五)為參加施工作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。
八、安全施工與檢查
(一)乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準進行施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的.監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而產生的費用,由乙方承擔。
(二)甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔相應的責任及發(fā)生的費用。
九、事故處理
(一)發(fā)生事故傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門,并報告甲方,同時按國家有關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
(二)乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相應規(guī)定處理。
十、勞務報酬
(一)本工程的勞務報酬采用一次性固定勞務報酬包工(包管理費、安全設施費),勞務報酬共計元。
(二)雙方約定的其他方式(按計時或計件)
十一、工時及工程量的確認
(一)采用固定勞務報酬方式的,施工過程中不計算工時和工程量。
(二)采用按確定的工時(計件)計算勞務報酬的,由乙方每日(按月)將提供勞務人數(工程量)報甲方,由甲方確認。對乙方未經甲方認可,超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
十二、勞務報酬的中間支付
(一)采用固定勞務報酬方式支付勞務報酬的,甲方與乙方按下列方式支付:
1、合同生效即支付預付款元。
2、中間支付
第一次支付時間為________年____月____日,支付________元。
第二次支付
時間為________年____月____日,支付________元。
(二)采用計時單價或計件單價支付勞務報酬的,甲方與乙方約定支付方法為:
十三、施工驗收
乙方應確保所完成施工的質量,應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,通知甲方驗收,甲方應當在收到乙方的上述報告后7天內對乙方施工成果進行驗收,驗收合格或者甲方在上述期限內未組織驗收的,視為乙方已完成了本合同約定工作,但工程竣工驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,并承擔由此導致甲方的相關損失。
十四、違約責任
如一方不履行或不按約定履行合同義務的其他情況,應承擔違約責任,并支付另一方元的違約金。另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔上述責任后仍應繼續(xù)履行合同。
十五、爭議
甲乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議,可以自行協商和和解或要求有關主管部門調解。如和解、調解不成、采用申請有關部門仲裁或向人民法院起訴。
十六、合同解除
(一)如一方違約,并承擔違約責任后,另一方可以要求解除合同。
(二)如因不可抗力(如自然災害、國家政策調整等)致使本合同無法履行,甲乙雙方可以解除合同。
十七、合同終止
甲乙雙方履行完合同全部義務,勞務報酬價款支付完畢,本合同即告終止。
十八、合同份數
本合同一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,送鎮(zhèn)(鄉(xiāng))村鎮(zhèn)建設管理所和各一份。
十九、補充條款
二十、合同生效
合同訂立時間:________年____月____日。
合同訂立地點:________________
本合同雙方約定后生效。
甲方:工程發(fā)包人 乙方:勞務承包人
住所:____________住所:____________
電話:____________電話:___________
建筑工程施工合同3
甲方(全稱): (以下簡稱“甲方”)
乙方(全稱): (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天
四、質量標準:
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx合格標準。
五、合同價款
概算金額(大寫): 萬元
。ㄐ懀 萬元
其它約定:
六、合同文件使用的語言文字,標準和適用法津
6.1合同語言:漢語
6.2適用法律法規(guī):《合同法》
七、工程施工圖
甲方負責向乙方提供施工圖或工作聯系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表:
乙方駐工地代表:
監(jiān)理公司駐工地代表:
九、質量與檢驗:
9.1工程質量
9.1.1工程質量應當達到協議約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準,乙方承擔工程造價1%的違約金責任。
9.1.2因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
9.1.3經甲方項目負責人或監(jiān)理認定施工過程中不符合施工規(guī)范、設計要求及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。
9.1.4經過整改仍達不到合格標準的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的50%承擔違約金,工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產等特殊原因無法整改,暫不明顯影響使用的,必須經甲方工程管理部門確認,可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔違約金。
9.1.6乙方應按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求及甲方、監(jiān)理依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并根據要求向甲方及監(jiān)理提供與工程質量有關的技術資料。
9.2隱蔽工程和中間驗收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項目,乙方應提前2小時通知甲方項目負責人,由甲方項目負責人組織工程管理人員驗收,并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后,方可隱蔽及進入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內容,甲方不予認可其工程量。
十、雙方責任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖,組織設計單位進行設計交底,并組織相關專業(yè)部門人員及乙方參加圖紙會審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區(qū),協助乙方進行周邊關系的協調,營造良好的施工環(huán)境。
10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核,對隱蔽工程及時現場簽證確認,確保施工順利進行。
10.1.4及時對甲方與生產相連接的系統裝置進行調度協調,確保施工順利進行。
10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請,甲方項目負責人經核實后填寫完工單,對完工時間給予確認。
10.2乙方工作
10.2.1按國家施工規(guī)范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質保量完成工程任務。
10.2.2乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔違約金500元。
10.2.3乙方對現場作業(yè)和施工方法的完備性、安全性負責,并應向監(jiān)理工程師報送本工程擬采用的施工組織設計并編制相應的施工方案,并經甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師審定。如乙方對施工組織設計和施工方案做出修改,應事先征得甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉包第三方,若出現將本工程分包或轉包第三方的,甲方有權終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時發(fā)放所屬工人的應得收入。因乙方原因造成其供應商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬元違約金,且甲方有權終止合同。
10.2.7及時按照施工工序控制要求向監(jiān)理單位申報材料計劃、工序報驗,按照合同完成全部內容后,及時申報竣工驗收單,并向監(jiān)理單位、甲方相關部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應在每月25日將當月完成的工程進度預算及相關資料送監(jiān)理、甲方項目負責人審核,再由甲方項目負責人報甲方預決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達到國家規(guī)范要求,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,須向甲方支付工程結算總價的1 %違約金,并承擔全部的責任。
11.1.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規(guī)定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
11.2安全防護
11.2.1乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環(huán)境管理及保護的.法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理,并承擔因自身責任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發(fā)生的費用,由乙方全部承擔。
11.2.4乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
11.2.5乙方應確,F場安定和保護現場及鄰近人員的生命、財產安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權對乙方提供的工程材料進行檢查監(jiān)督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正,乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經濟損失均由乙方承擔。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關制度規(guī)定準確填寫《工程材料進(出)場登記表》,由甲方驗收人員驗收后簽字確認,材料消耗量應控制在合理范圍內。
12.1.2.1如登記的實際進場數量(進場數量減去出場數量)少于定額分析用量的,按定額分析數量減去實際數量所計算的造價承擔違約金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗批次不足的,結算時對不足批次按200元/批次扣罰;檢驗批次不足部分,按結算價格的30%承擔違約金。
12.1.2.3檢驗強度不合格的,經監(jiān)理工程師或甲方專業(yè)管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進度支付至累計進度(含扣除甲方供應材料、機械等費用,優(yōu)惠后)的70% 。同時在不超過三個月內逐次扣回預付款,且必須在主體完工一個月前全部扣完。(累計進度以甲方預決算中心審核的進度預算為準,僅作為進度款支付的依據。)
13.2工程全部竣工,甲方負責組織項目負責人、專業(yè)管理部門、監(jiān)理人員驗收。經驗收合格,甲乙雙方確認工程總造價后,支付至工程總造價的90%,留工程總造價的10%作為工程質量保證金。
十四、工程變更
14.1設計變更由甲方以設計變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設計變更由甲、乙雙方核定為準。
十五、竣工驗收與結算
15.1竣工驗收
15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現場之日起的一個月內,必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請,未在規(guī)定時間內提交資料的,按500元/天承擔違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現場簽證所確認的實際發(fā)生量為準。對乙方超出設計圖紙(含設計變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
15.2.2工程量簽證必須實事求是,若出現隱蔽驗收記錄與現場實際不符的,甲乙雙方重新核實后,以現場實際情況為準。經重新核實后虛增的工程量,乙方應按實虛增工程造價的100%承擔違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數量或材料審批價格等,涂改后虛增費用不予結算,并按涂改后虛增費用的100%承擔違約金。
15.3竣工結算
15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規(guī)方式結算,材料以物管部批價為準。
15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。
15.3.3乙方應實事求是編制工程進度預算書和工程總造價決算書,報審金額超過進度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔違約金。
15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認可有效的簽證單內如出現漏報、少報,原則上甲方不予調增。如要求調增的,乙方按調增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內,必須與甲方核對并提出反饋意見,十五日內配合甲方完成決算審核。如十五日內無書面反饋意見的,視同乙方認可甲方審核的工程造價。
15.3.6其他未盡事宜執(zhí)行甲方《施工工程結算標準》。
十六、質量保修
16.1乙方應在質量保修期內對交付甲方使用的工程承擔質量保修責任,并在工程竣工驗收前,與甲方簽訂工程質量保修書(附件三),作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時間內修正某項質量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產生的費用由乙方承擔。
16.3質保金和支付辦法:竣工驗收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價的10%作為質量保證金。質量保證期滿1年(其中質保期約定為1年的則按滿1年),經雙方相關人員驗收確認,工程無任何質量問題,則可付清。質保金不計息。
十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費表
附件二、土建單價包干分項價格
附件三、工程質量保修書
附件四、工程項目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
電話: 電話:
開戶 行: 開戶 行:
帳號: 帳號:
建筑工程施工合同4
甲方:乙方:(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協商,簽訂合同如下:
一、工程概況:
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程概況:
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫,以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務:●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設備材料,并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:●場地的管道安放及布線●設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后,乙方開始對現場進行布線施工和測試線路,完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減,則由甲方向乙方出具工程聯系單,
3、在實際施工過程中,根據具體情況,甲乙雙方應友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因,對工程中提出的修改項目,甲方必須向乙方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單,乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目,必須向甲方出具工程聯系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單,甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰,符合國家規(guī)范要求,終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收,由雙方人員簽字,驗收合格報告作為付款依據。
4、工程完工,乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內,因設備自身質量問題發(fā)生故障,由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞,乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監(jiān)控設備及安裝調試費用總金額為:元(人民幣:萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后,甲方向乙方支付合同總金額的`%的工程進度款。
2.系統完工后,甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統完工并由甲方驗收完畢后,甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減,則根據工程聯系單,對材料和工作量的增減進行核算,其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護,________年后按成本收取維護費用,響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素,導致工期延誤,則工期順延。在工程無法完成的情況下,由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況,則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙雙方中一方廢除合同,需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議,雙方應友好協商解決。如協商不能解決,可向當地人民法院提出訴訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中,所有補充協議經甲乙雙方協商簽定,蓋章之日起生效,屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜,雙方友好協商解決。甲、乙雙方同意上述條款,并簽字確認如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同5
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工________年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求 乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質量問題所產生的`維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同6
甲方:
乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進度,甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內的公共廁所工程以包工包料的'形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、 工程內容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價及結算方式
1、人工挖土方:8元
2、C10墊層: 2303
3、C25砼基礎地梁構造柱等: 2603
4、 砌磚: 268元3
5、模板制安: 26元㎡
6、鋼筋制安: 4300噸
7、粉刷:18元㎡
8、回填土:4元
9、內外腳手架:6.5元㎡
10、灌注樁:95元
結算方式:各項目工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限:自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本協議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
簽訂日期
建筑工程施工合同7
發(fā)包方:__________(簡稱甲方)
承包方:__________(簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,甲方同意將社區(qū)維修及改造以包工包料形式發(fā)包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協議:
一、工程項目內容地點:_______________
1、工程名稱:室內維修裝飾2工程內容:室內維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式:按乙方進場開工,預付工程款總額的30%,其后按工程進度付款:余下3%驗收合格無質量問題一次付清。
二、工程價格:
1、廚衛(wèi)墻面采用:250215;330內墻瓷片鋪貼。
2、衛(wèi)生間、廚房地磚采用:300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。
4,內墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
5、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結算。
三、甲方責任:、甲方負責現場施工質量監(jiān)督。
2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的.矛盾。
3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執(zhí)法部門的工作。
4、甲方負責施工中水XX供應,確保乙方施工所需水電供應。
5、甲方負責聯系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。
四、乙方責任:
1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。
2、乙方施工必須保證質量。
3、乙方施工應盡量避免發(fā)生噪音,驚擾周圍居民。
4、施工期間,乙方應保證安全施工.
5:乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計
六,付款方式:
1 、乙方進場后首付工程款總金額的30%
2、竣工驗收合格后,依據乙方決算表甲方據實結清
七、未列入預算,預算報價單則,按實際增加結算。
八、工程驗收:
1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內甲方組織人員進行驗收.
2 、驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據.
3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延.
九、合同期限:
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 ,合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生爭議,應協商解決,如協商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.
3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決;
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表簽字:_______________
乙方代表簽字:__________
立合同日期:________年____月日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的'費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________
2、工程地點:_____________
3、承包范圍:_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式:_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期:_________________天。(按甲方通知進場施工當天計,即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量:_________________按圖紙保質保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級,。
7、合同工程價款(人民幣大寫):________________
二、甲方工作
1、開工前,向乙方進行作法說明和現場交接交底,交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續(xù),解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線,負責辦理相應手續(xù),協調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接,擬定施工方案和進度計劃,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,做好施工現場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關于工期的'約定
1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式:_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工,甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場,甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收,在雙方確定結算后天內,甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù),才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場,如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份,雙方各執(zhí)二份,具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
。ǘ┕こ痰攸c:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_______%,工程保修金留結算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的',違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方:______有限公司(以下簡稱甲方)
施工方:______有限公司(以下簡稱乙方)
為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,經雙方協商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:_____項目二期14#、15#樓樁基工程
工程地點:______________________________
承包方式:包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。
工程承包范圍:14#、15#樓樁基圖紙范圍內的樁基工程施工的全部工序。
第二條工程工期
開工日期以甲方工程部所發(fā)開工通知為準。工程工期為45天日歷天數。
第三條工程質量標準
乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范文件及工程設計圖紙要求進行施工,工程質量達到國家或專業(yè)質量檢測評定標準的合格等級,工程樁的合格率為100%,如質量達不到合格,由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。
第四條材料供應
乙方在預應力混凝土管樁進場的同時,應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料,同時應按工程所在地建筑材料質量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
第五條合同價款及付款方式
1、工程量及單價
1)本項目工程量約:8310米(本工程總根數為277跟,樁長暫按30米)。
2)預應力高強混凝土管樁(PHC),采用徐州管樁,用錘擊法或靜壓法施工,PHC—500(125)AB—C80:綜合單價按194元/米;此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費,小型機具,配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放,領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環(huán)境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。
3)本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用,樁基檢測費用為_____萬元(小寫:_____元),計入竣工結算。
2、付款方式
1)本工程無預付款
2)工程款支付,樁基成功后施工完畢后,甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%,工程樁靜載、動力測試合格,資料齊全,通過主管部門審查合格,竣工結算完成后甲方付至結算價的95%,余5%作為質保金,待工程竣工驗收交付使用后15日內付余下工程款(不計利息)。
3)工程款支付時,優(yōu)先用_____一套商品房作為工程款抵扣給乙方。
第六條竣工驗收及工程資料
1)打樁完畢后,乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作,隨時接受甲方、監(jiān)理單位及建設主管部門的竣工驗收;娱_挖后3個日歷天內,乙方提供全部工程資料給甲方。
2)竣工資料乙方自行負責,按本工程所在地所管轄的質監(jiān)站有關規(guī)定進行編制,并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求(不得少于三份,其中原件一份,復印件二份)。
第七條雙方責任
1、甲方責任
1)應在施工前確保施工場地具備施工條件,負責辦理施工所需的各種證件及相關手續(xù),并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料,對資料的真實性、準確性負責。
2)應在施工前提供圖紙一份,并組織乙方、設計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。
3)將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。
4)協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協調處理好施工現場周邊的群眾關系,解決施工現場周圍群眾阻撓施工問題。
5)甲方提前7日通知乙方進場
2、乙方責任
1)按施工圖紙要求做好各項施工準備,且如若施工過程中,由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎,由此造成的費用均由乙方承擔。
2、服從甲方、監(jiān)理單位的管理,時刻注意本機組人員的`安全,在PHC管樁運輸過程中及到施工現場后的卸樁期間和施工期間發(fā)生的一切人身、機械、安全傷亡事故,由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。
3)乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場,每延期一天罰款20__元,并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉,從人員到設備合理組織,不影響工程的正常施工。
4)乙方應嚴格按照標準、規(guī)定組織施工,隨時接受甲方、監(jiān)理人員及委派人員的檢查,把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時,應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料,同時應按工程所在地建筑材料質量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
5)工程質量達不到驗收標準的部分,乙方應按甲方要求的時間內予以修復,直到符合驗收標準為止,質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項,并由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。
6)乙方應按甲方的要求,每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。
7)乙方應遵守國家、行業(yè)的法律、法規(guī)和相關要求,接受各方監(jiān)督,預防環(huán)境破壞,不斷改善施工環(huán)境。
8)樁基檢測中,若存在不合格樁,乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象,導致基礎變深或其他基礎處理費用,根據設計院處理意見及設計變更單,由甲方、監(jiān)理單位、建設單位出具處理意見,以簽證形式通知,但發(fā)生的費用由乙方承擔。非乙方原因,由甲方、監(jiān)理單位、建設單位經濟簽證處理。
9)乙方在完成合同約定的全部工程后,應當無條件3天內退場并及時清理場地內的垃圾及臨設施,保持工程現場清潔,不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。
第八條樁基中間驗收
1)工程覆蓋前,如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等,乙方自行檢驗后立即通知甲方和監(jiān)理單位參加驗收,經甲方代表和監(jiān)理在驗收記錄上簽字后方可繼續(xù)施工,甲方代表和監(jiān)理實行旁站跟蹤施工監(jiān)督管理。
2)乙方必須按設計圖紙施工,在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁,乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監(jiān)理單位,并保持現場狀態(tài),因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁,乙方則承擔該爆樁的樁費(如樁偏位超出規(guī)范范圍需變更的一切費用由乙方承擔)。
第九條違約責任
1)乙方未經甲方許可停工,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件七日內退場,雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算,由此造成的一切損失乙方自行承擔。
2)工期延誤或出現大質量事故,而乙方又無積極措施確保按合同工期完成,或無力按質量標準返修者,甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔,甲方直接從乙方工程款中扣除。
3)乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金,逾期達十日,甲方有權解除合同。
4)對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范引起的工程質量問題,無論工程是否已驗收合格、交付,均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
第十條其他條款
1)本工程發(fā)生的所有經濟簽證須在發(fā)生之日起3天內報送完畢,逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。
2)本合同的未盡事項,必要時由甲、乙雙方另訂補充合同,經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3)本合同糾紛解決方式:甲、乙雙方協商解決,雙方協商不能達成一致,提交工程所在地的人民法院解決。
4)本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)三份,本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代表:委托代表:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
____年____月____日____年____月____日
建筑工程施工合同12
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的.工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發(fā)現質量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關手續(xù)或需經有關主管機關批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監(jiān)督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
(二)、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的`某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同14
甲方:
乙方:
根據《合同法》及有關規(guī)定,針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款,相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內容:村內規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的'砌筑,混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:
竣工日期:
三、質量要求:
嚴格按照工程質量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工,因工程質量造成的返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工,如違章、違規(guī)造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:
根據實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100----0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章)
乙方(蓋章)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
________年____月____日
____年____月____日
建設單位:____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位:____縣固城建筑安裝有限責任公司
建筑工程施工合同15
甲方(買方單位):________________________________________
乙方(出賣單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則,經甲乙雙方協商一致,就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位,包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費(人工費、施工損耗、膠粉等輔材費)、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用,售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調整:因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動,均不影響合同執(zhí)行,并不得調整合同包干單價。
3、因合同為暫定量,供貨過程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調整單價。
三、墻紙質量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工,提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫,完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過國家相關標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場,場地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間)。
五、交貨地點及方式: 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數量為根據現場實測的暫估數,乙方在備貨時應多于該數量,保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。
2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量,可選用全部型號,也可選用其中某幾款型號。
七、產品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規(guī)范”條款進行驗收,對施工過程中發(fā)現的不符合質量要求的產品乙方無條件更換。
八、產品結算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗收合格后,雙方按墻面面積進行收方,核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的`收方數量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協調乙方與在場相關單位的關系。
1.3 進行施工質量監(jiān)督工作,進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性,嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工,乙方自行作好基層施工的質量監(jiān)督;鶎硬缓细瘢曳娇删芙^施工,并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對基層質量檢驗合格。施工后因基層質量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護,乙方產品損壞由乙方自行無償返工;有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線,并做好安全防范措施。
十一、工地現場管理:
1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,如達不到安全文明工地標準,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工: 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育,嚴格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
3.文明施工:
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現場管理規(guī)定,保證工地達到文明現場標準(乙方工作人員不能酒后進入施工現場、不能在樓內大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴重者直接驅逐出現場。)。
3.2 施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場清,工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面,嚴禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮,不作任何調整。
十二、售后服務
1、乙方對本合同產品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務。
2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題,乙方修復或更換,若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質量問題等原因影響到工程效果,乙方無條件在5天內更換,更換后仍達不到標準或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同(精選)07-05
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑裝飾工程施工合同【熱】04-14
建筑裝飾工程施工合同【熱門】04-14
關于建筑工程施工合同06-06
建筑工程施工合同【精華】07-04
(優(yōu))建筑工程施工合同07-06
建筑工程施工合同(熱門)07-06
【精】建筑裝飾工程施工合同04-04